未计入第条工程价款本工程总造价为大写人民币元注此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算第条工程质量到约定标准的部分，发包方现场负责人经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到常进行甲方未按合同约定提供所需指令批准等，致使施工不能正常进行设计变更和工程量增加周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。工程竣工承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。施工中发包人如需提前竣工，双方协商致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施发包人为提前竣工提供的条件接到乙方验收通知后日内组织验收，并办理验收交移手续。工程未经验收合格时，甲方不得有任何的使用行为，否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。结算工程验收合格后，乙方应将有关资料移交给甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议的，视为认可结算资料，双方应填写工程结算单并签字确认，若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的，视为结算单已经得到了甲方的签字确认。第十条关于工程价款支付的约定双方同意工程价款按下列方式进行确定固定价格本工程总价款为大写其他方式双方同关于标准商铺装修合同书范本止施工。第十条不可抗力不可抗力包括因战争动乱空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸火灾，以及专用条款约定的风雨雪洪震等自然灾害。乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。第十条合同附件工程施工项目确认书施工图纸或工艺说明确认书项目变更单分项工程，隐蔽工程验收单承包人提供的材料明细表发包人提供的材料明细表工程验收单工程结算单工程保修单发包方身份证或营业执照复印件承包方身份证或营业执照复印件第十条附则本合同式两份，竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。施工中发包人如需提前竣工，双方协商致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。第十条关于质量和中间验收的约定工程质量工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因发包人承担元的违约金。方违约后，另方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后，任何方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同暂定总价款百分之十的违约金。其他约定第十条争议解决发包人承包人在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工经过协商停止施工，且为双方接受法院要求停加合同价款，由发包人承担。隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求，不进变更，应提前天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更更改工程有关部分的标高基线位置和尺寸增减合同中约定的工程量改变有关工程的施工时间和顺序其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦，延误的工期相应顺延。检查和返工承包人应认真按照标准规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时行验收，承包人可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。工期延误因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件发包人未能按约定日期支付工程预付款进度款，致使施工不能正常进行甲方未按合同约定提供所需指令批准等，致使施工不能正常进行设计变更和工程量增加周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。工程竣工承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的关于标准商铺装修合同书范本发包人甲方承包人乙方依照中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商致，订立本合同，以资守信。第条工程概况工程名称工程地点工程量以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。承包方式按以下第项执行包工包料包工不包料包工部分包料包料部分包工第条工期开工日期年月日竣工日期年月日工程总用工时间天工期顺延的时间未计入第条工程价款本工程总造价为大写人民币元注此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算第条工程质量争议解决发包人承包人在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工经过协商停止施工，且为双方接受法院要求停止施工。第十条不可抗力不可抗力包括因战争动乱空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸火灾，以及专用条款约定的风雨雪洪震等自然灾害。乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况合同约定乙方包清理的除外，对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作办理工程施工所需要的各种申请批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的，相关费用应当由甲方偿付给乙方，并且工期相应顺延提供符合施工要求的水源电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场竣工验收确认工作施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件按照合同约定的期限支付工程款此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。安全防护承包人在动力设备输电线路地下管道密封防震车间易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方后实施，防护措施费用由发包人承担。实施爆破作业，在放射毒害性环境中施工含储存运输使用及使用毒害性腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包方认可后实施，由发包方承担安全防护措施费用。第十条关于竣工验收和结算竣工验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自行验收，承包人可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。工期延误因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件发包人未能按约定日期支付工程预付款进度款，致使施工不能正常进行甲方未按合同约定提供所需指令批准等，致使施工不能正常进行设计变更和工程量增加周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。工程竣工承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的止施工。第十条不可抗力不可抗力包括因战争动乱空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸火灾，以及专用条款约定的风雨雪洪震等自然灾害。乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。第十条合同附件工程施工项目确认书施工图纸或工艺说明确认书项目变更单分项工程，隐蔽工程验收单承包人提供的材料明细表发包人提供的材料明细表工程验收单工程结算单工程保修单发包方身份证或营业执照复印件承包方身份证或营业执照复印件第十条附则本合同式两份，应提前天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有