收集的施工合同篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。施工合同篇工程名称请填写工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第章词语涵义及合同文件第条词语涵义电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款以下简称协议条款,组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义发包方简称甲方协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。甲方驻工地代表简称甲方代表甲方在协议条款中指定的代表。承包方简称乙方协议条款约定的具有电力施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表简称乙方代表乙方在协议的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合格标准。第条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。第条质量保修本工程保修期限为年,自工程竣工验收合格起算。在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收的劳务费。乙方保修联系电话乙方保修联系人。第条违约责任乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无乙方未能按时竣工的,每延期日应按工程总价款的向甲方支付违约金从工程款中场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。电电讯线路从施工现场外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要。,以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。,保证数据真实准确。批件和临时用地占道及运输铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路公路通讯线路需要的协议。,并进行现场交验。,向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。精选施工合同范文篇。甲方于支付元乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的,留做质保金,待保修期满后个工作日内付清。工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第条建筑材料设备的供应和采购工程材料设备由乙方采购。是否都是包工包料乙方采购的材料设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。要求同意通知批复等,并如约履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后小时内将具体要求需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复,即视为其确认同意批准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利履行义务的范围通知乙方。总监理工精选施工合同范文篇水坑盖板预制安装元,机房地面元含踢脚线水电井地面元卫生间卫生间找平层保护层元遍带角,炉渣回填元屋面主楼屋面塔楼屋面细石砼钢筋保护层分格压光元包括钢筋绑扎浇筑砼沥青砂灌缝,屋面排气道成品包括砌筑粉刷盖板等元个楼梯粉刷楼梯单坡元层包括踢脚线休息平台侧面滴水线安放钢筋防撞角飘窗粉刷元个室外砼暗散水元注未涉及到的工作内容双方协商确定。劳务报酬与支付按月形象进度当月办理结算手续,次月日前付上月结算人工费的,工程完工后次月付付至人工费的,分栋付款个月内付至人工费的,剩余作为保修金,工程竣工验收后日内无息返回保修金。工期天。开工日期年月日至年月日止。质量质量等级优良严格按照国家现行的施工验收规范及工程设计图纸变更等要求进行施工。严格执行工序之间交接制度和工程质量检查验收制度。做好自检工作,自检合格后报项目部验收。双方责任甲方负责施工现场的整体部署和调配。负责工程质量的监督检查,发现问题有权勒令乙方甲方配合乙方在道路开挖及管道维修过程中,与相关区域内的业主或使用人的协调工作。乙方责任乙方负责该处漏水管道的定位放线维修和复测工作乙方负责施工地段的行人和车辆的交通安全乙方在施工维修时必须遵守甲方及丙方管理。施工人员进场须统服装,佩戴有关证件,带本人身份证和寸工作照办理出入证,施工时间上午,下午乙方施工不得损坏丙方原系统管线及其他管线,负责恢复施工开挖现场及石材路面,对开挖区域要设臵安全护栏并要有施工安全标识。及时清理和回收施工过程中产生的垃圾。如有人为原因造成小区内设施设备的损坏,应按实际造价赔偿,恢复使用乙方如需停水施工,需提前天告知甲方乙方施工不得影响小区正常秩序,安全自行负责乙方在维修结束后进行小时保压试验,经方确认无渗漏后方可回填。丙方责任丙方配合乙方施工单位进行路面车辆疏导工作丙方负责施工过程中的监督协调及落实工作。此次维修质保期为两年。违约责任本协议在履行中如发生争议,双方应协商解决协具体内容的电力建设永久工程。十合同价款以现行的定额材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十经济支出在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十费用甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。十工期甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在协议条款中约定的合同工期。十开工日期协议条款约定的工程开工日期。十竣工日期协议条款约定的工程竣工日期。十图纸由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸包括配套说明和有关资料。十施工现场经甲方同意施工组织设计或施工方案所确定的用以施工的场地。十书面形式根据合同发生的手写打字复印印刷的各种通知任命委托证书签证备忘录会议纪要函件及经过确认的电报电传等。抹灰内墙抹灰元包括次收口费用,砌门窗洞收口门洞延长米地面主楼地下室地面元含踢脚线集水坑盖板预制安装,车库地面含踢脚集。工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合格标准。第条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。第条质量保修本工程保修期限为年,自工程竣工验收合格起算。在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收的劳务费。乙方保修联系电话乙方保修联系人。第条违约责任乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无乙方未能按时竣工的,每延期日应按工程总价款的向甲方支付违约金从工程款中直接扣除无故延期日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支议条款中约定的合同工期。十开工日期协议条款约定的工程开工日期。十竣工日期协议条款约定的工程竣工日期。十图纸由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸包括配套说明和有关资料。十施工现场经甲方同意施工组织设计或施工方案所确定的用以施工的场地。十书面形式根据合同发生的手写打字复印印刷的各种通知任命委托证书签证备忘录会议纪要函件及经过确认的电报电传等。甲方于支付元乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的,留做质保金,待保修期满后个工作日内付清。工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第条建筑材料设备的供应和采购工程材料设备由乙方采购。是否都是包工包料乙方采购的材料设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程复验不符合付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的向甲方支付违约金可从工程款中直接扣除,此外应赔偿因此给甲方造成的损失。可否作为解除合同条件协议方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的向守约方支付违约金。第十条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十条附则甲方代表为,乙方代表为。本合同式份,甲乙双方各执份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方乙方代表代表户名开户银行帐号年月日年月日施工合同篇甲方乙方为解决问题,甲方委托乙方承担维修施工任务,为了保证施工质量及施工期间不影响居民业主的正常生活秩序,经甲乙双方洽谈,就维修施工签订本协议。工程地点工程内容合同工期工程费用及付款方式本工程报价为人民币大写小写元在工程结束后经双方确认后日内次付清。甲方责任甲方配合乙方人员的工程施工,协