生产管理条例现场文明施工管理条例和住宿管理条例的规定,加强施工现场管理,确保文明施工和安全施工。否则承担违规罚款责任。承包人应按施工技术规范施工设计图纸及甲方现场管理人员要求施工。并按合同中约定的内容和时间完成项目施工任务,否则承担违约责任。在施工中和未交接验收之前,承包人应负责未完成和已完工程的保护工作。保护期间如发生损坏承包人自费予以修复或按实际损失赔偿。保证施工场地的清洁符合环卫管理的有关规定,不随地浪费材料,退转场时负责清理材料及垃圾。承包人承担因自身安全保护措施不当,违反有关规定而造成的人身伤亡事故的责任,及其因此而发生的切费用。第条中途退场本合同协议采用约定试用期办法,有下列情形之的甲方相关技术人员的现场指导和监督,不得以任何借口无理取闹,拒绝施工。,甲方有权终止合同,前面工程所发生的费用甲方概不负责,合同另签他人。国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范操作规程劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,维护甲方利益,服从甲方的领导管理。乙方在施工中因违章作业,违反劳动纪律,发生人身伤亡事故,概由乙方自己负责。,并签字付款。本合同式份,甲方乙方各执份。自签字之日起生效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日施工合同篇发包单位以下简称甲方承包单位以下简称乙方甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利义务,根据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的建设工程施工合同示范文本,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。第条工程名称第条工程地点第条工程内容单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力容及付款方式甲方委托乙方完成中国移动通信集团山东有限公司年室内分布系统工程项目。甲方共提供种付款方式,乙方在合同签订时必须确定其中种付款方式付款方式单极化室分天线元台,工程验收通过后付款设备安装每个站点第台元,自第台起每台元,采取背靠背付款方式。付款方式单极化室分天线元台,工程验收通过后付款设备安装每个站点第台元,自第台起每台元,采取背靠背付款方式。付款方式单极化室分天线元台按工程额度每万元单极化室分天线单价增加元。例干满万元或不满万元,单极化室分天线元台干满万元,单极化室分天线元台,以此累加。干满万元及万元以上,单极化室分天线元台。,设备安装每个站点第台元,自第台起每台元,采取背靠背付款方式。注实际施工中如有协议中未涉及到的工程量,由双方协商定夺背靠背付款方式即,建设方给甲方付款后,甲方向乙方支付同等比例。剩余款项付款方式工费剩余部分待建设天元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟天罚款元。第条付款方式乙方须持有加盖公司财务章收据及支取工程款。乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法甲方在收到乙方进度款报表后应在天内办理有关审批手续,并及时支付进度款打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的余下工程款于桩基础验收合格个月内支付清。甲方须在乙方打完最后根桩的个月内完成桩基础验收工作验收时间越过个月,甲乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。施工合同锦集篇范本。重大设计变更扩大规模改变结构提高标准且非乙方原因所致者。以下简称业主与以下简称监理单位经过双方协商致,签订本合同。以下简称本工程概况如下工程名称工程地点工程规模总投资监理范围。监理委托函或中标函工程建设监理合同标准条件工程建设监理合同专用条件在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函传真,邮子邮件等。,按照本施工合同锦集篇范本。承包人承担因自身安全保护措施不当,违反有关规定而造成的人身伤亡事故的责任,及其因此而发生的切费用。第条中途退场本合同协议采用约定试用期办法,有下列情形之的,发包人可以解除合同在施工过程中因承包人原因多次出现施工质量问题,进度达不到约定要求期限,经次协调无效,发包人认为承包人已无能力履行协议中各项条款的承包人严重违反劳动纪律或合同附件中管理条例安全生产管理条例现场文明施工管理条例住宿管理条例等制度的。第条进度质量承包人必须按确定的进度计划组织施工,不能由此影响总体施工进度。如因承包人责任影响工程验收的,应由承包人承担逾期罚款责任,罚款则在工资额内扣除。承包人必须按国家现行建筑施工技术规范及设计图纸要求施工,如因承包人责任而未达到验收标准的项目工程,承包人要承担违约责任返工并赔偿经济损失。赔偿金额按实际经济损失计取,并承担返工直达到验收标准所需的切费用。第十条工程款支付方式第十条违约赔偿护甲方利益,服从甲方的领导管理。乙方在施工中因违章作业,违反劳动纪律,发生人身伤亡事故,概由乙方自己负责。,并签字付款。本合同式份,甲方乙方各执份。自签字之日起生效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日施工合同篇发包单位以下简称甲方承包单位以下简称乙方甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利义务,根据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的建设工程施工合同示范文本,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。第条工程名称第条工程地点第条工程内容单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值,单桩竖向极限承载力为。本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量包工期包安全包普通桩尖包焊条等辅助材料。打桩单价桩按元米,此单价含桩管材料费及辅材费人工费施工用水电费普通桩尖元个,含税金。如使用标准第十条未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。负责施工过程中各分部分项工程质量的检查和验收。发包人负责对承包人进行安全生产管理条例现场文明施工管理条例的教育。第条承包人工作承包人进场后,必须接受发包人和现场管理人员的质量监督和现场调度。执行安全生产管理条例现场文明施工管理条例和住宿管理条例的规定,加强施工现场管理,确保文明施工和安全施工。否则承担违规罚款责任。承包人应按施工技术规范施工设计图纸及甲方现场管理人员要求施工。并按合同中约定的内容和时间完成项目施工任务,否则承担违约责任。在施工中和未交接验收之前,承包人应负责未完成和已完工程的保护工作。保护期间如发生损坏承包人自费予以修复或按实际损失赔偿。保证施工场地的清洁符合环卫管理的有关规定,不随地浪费材料,退转场时负责清理材料及垃甲方提供编制的施工组织设计包括施工现场平面图网络图及负责人名单,做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。进场时须向甲方提交桩机证及机长桩机手证。如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。第条注意事项乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。第十条当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更终止合同。第十条其它条款本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程承包人份双方签字盖章后生效,工程结算完毕,本合同即告终止。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日施工合同篇发包人以下称甲方承包人以下称乙方依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规,结合本工程的实际情况,本着平等,自愿和诚信互利的原则,双方就本工程的施工事项协商致,订立本合同。工程承包范围及承包方式工程概况甲方的学生宿舍外围的毛石挡土墙砌筑工程。工程地点学生宿舍外围承包方式包工包料方式进行施工,采用固定综合单价包干定价税金由乙方负责。工期要求乙方应按照甲方的要求进行分段施工作业,准时完成各单位工程,以保证工程按期竣工验收交付使用。质量要求采用水泥砂浆砌筑,道路地面以下为单面砌筑,道路地面以上为双面砌筑。露在外面的墙体采用水泥砂浆勾缝。施工合同锦集篇范本。第条承包方式技术要求根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费建设管理。第十条未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。结算方式乙方施工完毕验收合格天后方可结算。付款方式所有工程完成验收合格后次性结清承包价款。质量要求必须按甲方提供的施工图甲方要求的建筑工程规范和要求施工,必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工,切工费由乙方负责。工期要求工程总工期为天,即施工时段为年月日至年月日,工期包括雨天在内,每延迟天按贰佰元进行处罚。其他要求,坚决杜绝切安全事故发生,所有安全事故无论大小,概由乙方负责。,乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督,不得以任何借口无理取闹,拒绝施工。,甲方有权终止合同,前面工程所发生的费用甲方概不负责,合同另签他人。国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范操作规程劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,负责施工过程中各分部分项工程质量的检查和验收。发包人负责对承包人进行安全生产管理条例现场文明施工管理条例的教育。第条承包人工作承包人进场后,必须接受发包人和现场管理人员的质量监督和现场调度。执行安全生产管理条例现场文明施工管理条例和住宿管理条例的规定,加强施工现场管理,确保