门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。纠纷处理方式,凭本合同文本和施工企业开具的统,可向市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆。调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。将不选定的解决方式划出合同的变更和解除在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证生效后。如乙方提供的材料设备系伪劣商品,应按材料设备价款的双倍补偿给甲方。关于工程质量及验收的约定住宅建筑装饰工程技术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准质量评定验收标准。方设计施工方案。设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。,其返工费用由乙方承担,工期不变。,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单详见附件略后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单略。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙注本合同有不详之处,甲乙双方通过协商补充协议或条款,如本合同甲乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。本合同及预算不包含税金十其他约定十本合同报价表式份,甲乙方双方各执份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。甲方签字乙方签字代表人代表人日期日期装饰工程合同范本发包方甲方承包方乙方按照中华人们共和国合同法和建设部建筑装饰修管理条例规定结合本工程具体情况,双方达成如下协义第条工程概况工程名称工程地点工期工作日本工程自年月日开工,于年月日竣工第条承包项目个衣柜其中推拉门限平方鞋柜厨房隔断厨柜门面吊顶厨房卫生间扣顶电视柜电视背景墙客厅餐厅局部吊顶全屋双飞粉墙漆注所用材料夹心板为帝森元福级厘板帝森元福级石膏板泰山星油漆鸿昌牌墙漆鸿昌牌大桶第条关于工期约定因甲方原因未按约定完成工作,影响工期工期顺延。因乙方原因未按约定完成施工,按延误工期天计算赔偿。因施工变更,停电及不可抗力因素影响已致停工累记小时按实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。装饰工程合同范本装饰工程合同范本在当今不断发展的世界,很多场合都离不了合同,它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的装饰工程合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。装饰工程合同范本委任人施工人本装饰工程经双方充分沟通友好协商的情况下签订本合同书,共同遵守如下内容工程名称工程地点工程项目内容工程期限本工程自年月日至年月日完工。工程造价为人民币大写。付款方式首期中期尾期工程结束后,在甲方工程验收合格个工作日内甲方应付乙方工程造价余额共计元材料设备本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有个良好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理到小区指定位臵。工程施工乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有变动需和甲方共同协商决定。否则所造成的损失由乙方负责。乙方负责装饰工程合同范本工程合同装饰工程合同模版有关部门处罚,在内部核算上由乙方承担,且甲方有权要求乙方支付元以上元以下的违约金具体金额甲方视情况而定。乙方承担工程保修责任并负责保修工作。乙方若离开甲方公司,甲方仍有权对乙方追偿。乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工,返工期间的产生的材料费人工费等各项损失由乙方承担,因乙方返工引起逾期完工,按本合同和公司管理制度有关规定执行。乙方现场管理责任乙方必须按照甲方公司各项文明施工标准严格现场管理,让业主满意。乙方保证每天到现场时间不少于小时,每日填写施工日记,负责办理各项验收及变更等手续,否则由此造成的切责任和损失均由乙方自己承担。施工过程中所有书面材料及时交甲方工程部审核和存档。乙方施工安全管理责任乙方必须按国家有关安全生产规范的规定,落实有效措施,杜绝事故发生。如有人身安全伤亡消防偷盗等事故发生,在内部核算上,乙方承担全部责任。施工中切实用工具含钻头铅笔漆刷刀片批刀毛巾等由乙方自理。乙方资金目标管理责任乙方应在此指标内合理控制使用,工程经费以此指标为最高额度,无特殊情况超标由乙方自行工程质量及验收的约定住宅建筑装饰工程技术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准质量评定验收标准。方设计施工方案。设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。,其返工费用由乙方承担,工期不变。,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单详见附件略后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续详见附件工程质量验收单略。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的,甲方补偿给乙方停工期间误工补贴,标准为每人每天元。甲方保证材料按预定的时间及时送到工地,乙方当即进行材料验收并核对数量,无误后签字认可,如发现材料质量问题或规格尺寸有误时,应当即要求调换,否则导致质量问题由乙方负责。小金配件辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的,乙方除承担全部损失以外,甲方有权要求乙方支付违约金元。在工程项目竣工验收前,所有设备材料由乙方负责保管,因乙方保管不善造成丢失或损毁的,由乙方赔偿。材料控制单由甲乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。乙方施工质量责任本项目施工质量要求达到优良等级,在保修期内必须保证保修,施工保修期为,如需维修而乙方不能在规定时间内保修时,甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标,施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司施工管理标准手册等规定进行规范施工操作。若因违反其中任何条款导致甲方被工费等各项损失由乙方承担,因乙方返工引起逾期完工,按本合同和公司管理制度有关规定执行。乙方现场管理责任乙方必须按照甲方公司各项文明施工标准严格现场管理,让业主满意。乙方保证每天到现场时间不少于小时,每日填写施工日记,负责办理各项验收及变更等手续,否则由此造成的切责任和损失均由乙方自己承担。施工过程中所有书面材料及时交甲方工程部审核和存档。乙方施工安全管理责任乙方必须按国家有关安全生产规范的规定,落实有效措施,杜绝事故发生。如有人身安全伤亡消防偷盗等事故发生,在内部核算上,乙方承担全部责任。施工中切实用工具含钻头铅笔漆刷刀片批刀毛巾等由乙方自理。乙方资金目标管理责任乙方应在此指标内合理控制使用,工程经费以此指标为最高额度,无特殊情况超标由乙方自行承担。指标内资金结余部分按公司分配政策进行分配。资金由公司财务根据资金发放有关规定和工程进度及时予以发放支付详见附合费用支付单。因乙方管理施工质量或进度等原因造成业主不支付工程款等情况发生,乙方承担全部责任,自行支付所有费用。装饰工程合同范本工程合同装饰工程计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法,所造成的切损失由乙方承担。乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况,检验合格后,由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题,必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续,并重新调整乙方阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的切损失由乙方承担。乙方用材管理责任乙方在施工中,应提前天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等,并以详细清单形式上报给项目部,如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的,甲方补偿给乙方停工期间误工补贴,标准为每人每天元。甲方保证材料按预定的时间及时送到工地,乙方当即进行材料验收并核对数量,无误后签字认可,如发现材料质量问题或规格尺寸有误时,应当即要求调换,否则导致质量问题由乙