指定地点前风险由乙方承担。包装标准,包装物的供应与回收原厂包装,包装物不回收。结算方式及期限甲方在收到货物和后付清全款甲投标书产品报价单等,均可作为本合同的附件,以供双方核查参考。双方在合同上所注明的通信地址联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何方通信地址或联系方法发生变更应及时以书面形式通知对方,否则必须承担由此而产生的切后果。合同所提供的联系地址是双方寄发函件的依据,必须真实准备。任何方提供的通信地址错误或拒不接收对方的函件,则发函方以挂该批货款总价的违约金。第条纠纷解决方式有关本合同或执行过程中发生的切争执的异议,应通过友好协商解决,若不能妥善解决时,双方约定在项目所在履行地提起诉讼,最后结果以法院的判决为准。其他任何方遇到不可抗力,如地震台风水灾战争政府介入自然灾害禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的,应以书面形式通知对方并提乙有效证约定的货物收到后,日内甲方如不提出书面疑义,则甲乙双方认同乙方提供的货物按合同要求已经验收合格,但是货物的内在缺陷的法律责任始终由乙方承担。违约责任甲方延期付款或乙方延期交货均视为违约,违约方每逾期天需向守约方支付合同总额的千分之作为违约金。如乙方逾期交货超过日的,甲方有权解除合同,同时乙方应向甲方退还已付费用,并向甲方支付合同总,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同自双方签字签章之日起生效,壹式肆份,双方各执贰份。甲方乙方年月日。金销售合同范本金销售合同范文供方以下称为甲方需方以下成为乙方供需双方本着平等互利协商致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。第条商品名称种类规格单位数量第条商品质量标准须符合国家现行的建材规范标准,并应符合设计要求五金销售合同范本打印版.担负乙方负责将货物送至甲方指定地点,并承担运输费,货物到达甲方指定地点前风险由乙方承担。包装标准,包装物的供应与回收原厂包装,包装物不回收。结算方式及期限甲方在收到货物和后付清全款甲方未完全付清合同总款前,乙方仍拥有以上货物的所有权,甲方付清后,货物的所有权转移至甲方。验收标准以生产厂商的标注参数为准,如验收不合格乙方应予更换约定的货物收到后,日内甲方如不提出书面疑义,则甲乙双方认同乙方提供的货物按合同要求已经验收合格,但是货物的内在缺陷的法律责任始终由乙方承担。违约责任甲方延期付款或乙方延期交货均视为违约,违约方每逾期天需向守约方支付合同总额的千分之作为违约金。如乙方逾期交货超过日的,甲方有权解除合同,同时乙方应向甲方退还已付费用,并向甲方支付合同总为年,保修期满后十日内无息支付。甲方付款前乙方应提供相应正规。第条合同条款的补充或修改乙方按照双方商定的价格交货给甲方,不得自行随意更改价格。如任何方要作价格调整,均须提前提出,并经双方协商达成致后方可实施。甲乙任何方如果要注销合同,必须提出充分的理由,双方协商。五金销售合同范本打印版。供方盖章需方盖章授权代表授权代表签订金赔偿金保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。与本合同有关的所有正式文本,如招标书投标书产品报价单等,均可作为本合同的附件,以供双方核查参考。双方在合同上所注明的通信地址联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何方通信地址或联系方方未完全付清合同总款前,乙方仍拥有以上货物的所有权,甲方付清后,货物的所有权转移至甲方。验收标准以生产厂商的标注参数为准,如验收不合格乙方应予更换。合同签订后付款按批次付款。每批次要货前天甲方书面通知乙方,货物到达现场并经甲方验收通过后甲方在日内支付该批货物价额的,工程验收通过后甲方支付至货额的货款予乙方,的余款作为质保金,质保期该批货款总价的违约金。第条纠纷解决方式有关本合同或执行过程中发生的切争执的异议,应通过友好协商解决,若不能妥善解决时,双方约定在项目所在履行地提起诉讼,最后结果以法院的判决为准。其他任何方遇到不可抗力,如地震台风水灾战争政府介入自然灾害禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的,应以书面形式通知对方并提乙有效证价的作为违约金。乙方交付的货物不符合甲方要求的,应立即更换,由此导致逾期交付的,乙方应承担逾期交付的违约责任。供方盖章需方盖章授权代表授权代表签订日期签订日期金销售合同范文甲方乙方根据中华人民共和国经济合同法及有关政策法规,甲乙双方本着平等互利的原则,就合约内容协商达成致意见,并形产品质量要求及售后服务乙方对所提供产品的质量负责,。甲方须按照规范标准中要求最高标准执行。第条商品单价及合同总金额商品定价,供需双方同意按市场零售价的折定价执行。如因原料材料生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。解决合同同要求已经验收合格,但是货物的内在缺陷的法律责任始终由乙方承担。违约责任甲方延期付款或乙方延期交货均视为违约,违约方每逾期天需向守约方题的产品乙方将无条件在两日内更换,在乙方更换符合合同约定的合格产品之前,甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应承担该批货款总价的违约金。第条纠纷解决方式有关本合同或执行过程中发生的切争执的异议,应通过友好协商解决,若不能妥善解决时,双方约定在项目所在履行地提起诉讼货办法,但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。五金销售合同范本打印版。第条违约责任双方签订合同后,任何方未能按合同条款履行各自应尽义务的,律视为违约。双方另有约定的除外甲方逾期付款,经双方协商仍未能号信或特快专递方式发出函件的,自寄出的次日起满天即视为对方已经收到。合同执行期内,乙甲双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同自双方签字签章之日起生效,壹式肆份,双方各执贰份。甲方乙方年月日。第条违约责任需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付五金销售合同范本打印版.约定的货物收到后,日内甲方如不提出书面疑义,则甲乙双方认同乙方提供的货物按合同要求已经验收合格,但是货物的内在缺陷的法律责任始终由乙方承担。违约责任甲方延期付款或乙方延期交货均视为违约,违约方每逾期天需向守约方支付合同总额的千分之作为违约金。如乙方逾期交货超过日的,甲方有权解除合同,同时乙方应向甲方退还已付费用,并向甲方支付合同总明,双方应根据事故的合同的影响程度统协商,以决定完全或部分取消本合同,或是延长合同履行期限,对方对此做出个明确的合理的决定。按本合同规定应该偿付的违约金赔偿金保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。与本合同有关的所有正式文本,如招标书。甲方须按照规范标准中要求最高标准执行。第条商品单价及合同总金额商品定价,供需双方同意按市场零售价的折定价执行。如因原料材料生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。解决合同纠纷的方式参照合同法双方协商解决,如协商不成可向甲方所在地法院提出起诉。交货及安装时间根据乙方指定时间。甲方在合同每逾期天,应向甲方支付本次定货产品金额的千分之的违约金。若逾期超过天,甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总价的作为对甲方切损失的赔偿。存在质量问题的产品乙方将无条件在两日内更换,在乙方更换符合合同约定的合格产品之前,甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应承担着平等互利协商致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。第条商品名称种类规格单位数量第条商品质量标准须符合国家现行的建材规范标准,并应符合设计要求。甲方须按照规范标准中要求最高标准执行。第条商品单价及合同总金额商品定价,供需双方同意按市场零售价的折定价执行。如因原料材料生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失该批货款总价的违约金。第条纠纷解决方式有关本合同或执行过程中发生的切争执的异议,应通过友好协商解决,若不能妥善解决时,双方约定在项目所在履行地提起诉讼,最后结果以法院的判决为准。其他任何方遇到不可抗力,如地震台风水灾战争政府介入自然灾害禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的,应以书面形式通知对方并提乙有效证解决合同纠纷的方式参照合同法双方协商解决,如协商不成可向甲方所在地法院提出起诉。交货及安装时间根据乙方指定时间。甲方在合同约定的货物收到后,日内甲方如不提出书面疑义,则甲乙双方认同乙方提供的货物按合同要求已经验收合格,但是货物的内在缺陷的法律责任始终由乙方承担。违约责任甲方延期付款或乙方延期交货均视为违约,违约方每逾期天需向守约方日期签订日期金销售合同范文甲方乙方根据中华人民共和国经济合同法及有关政策法规,甲乙双方本着平等互利的原则,就合约内容协商达成致意见,并形产品质量要求及售后服务乙方对所提供产品的质量负责,保证所提供的产品均符合国家标准,乙方提供甲方年上门服务定期巡检保养设备,以保证设备正常运行。保修期主机保修期年蓄电池保修年。交货运输和费用保证所提供的产品均符合国家标准,乙方提供甲方年上门服务定期巡检保养设备,以保证设备正常运行。保修期主机保修期年蓄电池保修年。交货运输和费用担负乙方负责将货物送至甲方指定地点,并承担运输费,货物到达甲方学校的管理行为,使管理有章可依,有章必依,推动学校管理的法治进程。支持与配合学校教导处开展了系列的教育活动,在去年下半年,开展了我校历史上的第次高高年级学生军训,成立了首届家长委员会召开了学校首届班