合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。合同份数。本合同式份,具有同等效力,甲乙双方签字盖章后各执份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。甲方法人代表盖章乙方法人代表盖章合同签订日期签约地点景观绿化工程合同范本发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合这次工程实际情况,签按照承包合同的规定履行自己的责任,竣工日期得以顺延。工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方以及时协商解决。协商不成时,任何方可直接向人民法院起诉。第十条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十条附则其他本合同未言明事项,律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。景观绿化工程合同范本工程合同模版。合同附件全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效,全合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。本合同正本份,其中发包方执份,责任的工作质量问题,负责无偿修理。第条工程价款的支付与结算,支付工程合同总价的时,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价进度款,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价进度款。工程结算后天内付至结算总价的工程款留结算价的尾款,园建工程及绿化工程单项保修期满后天内分别次支付给承包方。,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。代购建筑材料差款而影响工程进度造成承包方的停窝工损失的,应由发包方承担。工程量以审查后的施工图加变更签证图纸会审记录等按实际工程量进行计算园林建筑工程园林绿化工程项目费用计取套用年广东省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价安装工程项目费计取套用年广东省期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。乙方应确保工程质量达到验收标准。乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的两个月内完成结算。第条违约责任因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔景观绿化工程合同范本工程合同模版木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。养护管理和质量要求。大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮栽植后及时封堰浇透水及时中耕除草施肥修剪,确保苗木正常生长苗木要及时防治病虫害苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木个月,养护标准达到城镇绿地园林养护标准试行,其间发生的费用由乙方负担。违约责任。甲方责任甲方接到价按建设工程造价管理站于年月日颁发的年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮计算园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的年度月份建筑工程安装工程园林绿化工程建筑材料苗木价格表,发包方可指定部分建筑材料苗木的品牌厂家原产地及价格等发包方指定的建筑材料或指定的价格,结算时列入独立费,价格不按本合同第条款下浮。第条违约责任工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。工程交付时间不符合规定,每逾期天,乙方向甲方支付人民币元作为逾期违约金。任未能按照承包合同的规定履行自己的责任,竣工日期得以顺延。工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。第十条争议的工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成这次工程,双方本着互相支持紧密配合的原则,结合这次工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下工程地点。工程总造价万元大写。工期。乙方确保在年月日开工,于月日完工,工程标准达到合格级。开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题甲方在施工前准备好施工图纸技术交底等工作乙方接到图纸后,尽快做出建筑材料计划施工组织设计及工程进度计划报给甲方。工程款支付。苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的半年后经复验合格,再付合同价的工程初验后个月经验收合格,按审计决算付清余款。工程质量。所栽苗办好竣工结算工作。施工场地的平整施工界区以内的用水用电道路和临时设施的施工编制施工组织设计或施工方案施工总进度计划建筑材料设备及成品半成品等进场计划用水电计划开竣工通知书隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位按双方商定的分工范围,做好建筑材料和设备的采购供应和管理严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付在交工前应负责保管,并清理好场地提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。第条工程价款的支付与结算,支付工程合同总价的时,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价进度款,本合同正本份,其中发包方执份,承包方执份,副本份,发包方执份,承包方执份。发包方盖章承包方盖章法定代表人签名法定代表人签名委托代表人签名委托代表人签名签约日期年月日签约日期年月日景观绿化工程合同范本业主甲方承包方乙方根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿等价有偿公平诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成致意见,特签订本合同,以资信守。第条工程概况工程名称工程地点预定开工日期年月日第条施工范围施工范围回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第条施工方式本工程由乙方以包工包料的形式进行施工。第条工期工期自预定开工日期方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价进度款。工程结算后天内付至结算总价的工程款留结算价的尾款,园建工程及绿化工程单项保修期满后天内分别次支付给承包方。,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。代购建筑材料差款而影响工程进度造成承包方的停窝工损失的,应由发包方承担。工程量以审查后的施工图加变更签证图纸会审记录等按实际工程量进行计算园林建筑工程园林绿化工程项目费用计取套用年广东省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价安装工程项目费计取套用年广东省安装工程综合定额按定额计价园林建筑绿化工程结算造价按建设工程造价管理站于年月日颁发的年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮计算水电安装工程结算造乙方责任工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟天罚款元合同的生效与终止。本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。合同份数。本合同式份,具有同等效力,甲乙双方签字盖章后各执份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。甲方法人代表盖章乙方法人代表盖章合同签订日期签约地点景观绿化工程合同范本发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合这次工程实际情况,签万元大写。工期。乙方确保在年月日开工,于月日完工,工程标准达到合格级。开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题甲方在施工前准备好施工图纸技术交底等工作乙方接到图纸后,尽快做出建筑材料计划施工组织设计及工程进度计划报给甲方。工程款支付。苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的半年后经复验合格,再付合同价的工程初验后个月经验收合格,按审计决算付清余款。工程质量。所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙乙方免费提供该项服务如不由乙方承包该工程的施工,则甲方支付该项服务费用元予乙方。由乙方包工包料包机械包管理包质量包工期包安全包税金包文明施工及包深化优化设计等。第条工程期限,竣工日期为年月日。,经发包方现场监理工程师或工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。发包方在合同规定开工日期前天,不能移交承包方主要的施工场地进场道路施工用水用电,影响承包方进场施工者明确由发包方负责供应的建筑材料设备成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的建筑材料设备成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷,需要修配改代换而耽误施工进度者在施工中因停水停电连续影响小时以上者发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办决方式合同执行过程中如发生争议,双方以及时协商解决。协商不成时,任何方可直接向人民法院起诉。第十条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十条附则其他本合同未言明事项,律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。乙方义务委派现场代表负责对施工其间的全面管理。根据甲方确认的施工图纸