同,造成的损失由乙方承担。甲方负责地质和地下杂物勘测,提供给乙方,如挖到电缆管线,煤气管道或其它,全由甲方负责。第结算按下列方式办理本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。工程价款结算与拨付办法第条双方责任甲方责任甲方提供施工图纸地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符,不给乙方造成的误工或停工的实际损失。甲方派代表在工地进行技术质量监督检查办理有关所有责任由乙方自行承担。施工过程中,乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定,致使甲方或乙方被行政机关处罚时,均由乙方承担相应的法律责任或经济责任因上述原因给甲方造成经济损失时,由乙方赔偿乙方未经甲方同意,不得将本工程转包给第人在施工过程中乙方负责切调解事宜。如政府机关检查和其他人准时,甲方有权要求乙方继续施工,直到符合约定标准,因此发生的施工费用由乙方承担,工期不予顺延。乙方的权利和义务提供满足施工所需的人员机械设备运输车辆及倒土渣场地负责全部安全责任。随时接受甲方的监督和检查,以达到甲方土建施工的要求,并提供土方工程组织设计,做到与土建配合施工,分层开挖。乙方应当妥善处理施工过程中产厂区土方工程施工合同范本打印版按施工要求平整场地包机械包机械维修包烯料包质量包安全包工期。第条工程造价施工场地土方量约万立方米,按平面的最高点测量结算,每立方米元计算。本工程所有单价不包税金,税金甲方负责,如果甲方要求填土施工时,每立方米元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担,路面及交警扣车费用由甲方承担。第条甲方责任范围如遇类土类土,须爆破作业责任甲方提供施工图纸地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符,不给乙方造成的误工或停工的实际损失。甲方派代表在工地进行技术质量监督检查办理有关施工签证验收手续等。合同价款土方工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干挖土方综合单价包括土方开挖运输弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的切费用方审核批准,方可施工。乙方应接受甲方的监督,对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求,甲方视情节给予处罚外,有终止合同,造成的损失由乙方承担。乙方所需的切施工工具自理。共约需日左右。由于特殊天气如雨天度以上高温天气等等,会造成场地不能施工的,所拖延的日期由甲方现场签证,工期顺延。第条承包方式本工程由乙方实行包挖包运乙双方各执份。第条附加条款发包方章承包方章地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话签约时间电话年月日。厂区土方工程施工合同范本打印版。工程总造价经双方确定本合同综合单价为,全部工程造价为人民币万元,大写。第条工程期限根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。方责任乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。乙方应服从甲方工地代表的统指挥。第条合同纠纷因履行本合同发生的切争议条工程质量乙方根据甲方提供的图纸资料相应要求进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。第条工程价款结算本合同全部工程造价的结算按下列方式办理本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。工程价款结算与拨付办法第条双方责任甲方对乙方在施工过程中提出的意见及建议,应予以答复。应及时支付工程款,并积极配合乙方以避免乙方停工窝工负责竣工审核结算。遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时,有权视情节对乙方作出处罚,严重时将终止合同,造成的损失由乙方承担。甲方负责地质和地下杂物勘测,提供给乙方,如挖到电缆管线,煤气管道或其它,全由甲方负责。第条承包方式本工程由乙方实行包挖包运输按施工要求平整场地包机械包机械维修包烯料包质量包安全包工期。第条工程造价施工场地土方量约万立方米,按平面的最高点测量结算,每立方米元计算。本工程所有单价不包税金,税金甲方负责,如果甲方要求填土施工时,每立方米元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担,路面及交警扣车费用由甲方承担。第条竣工报表,经甲方确认甲方需在乙方提交竣工报表后的周内确认,过期视为合格甲方在核实后个月内付完总工程款,剩余个月内付清。预付工程款按乙方上报给甲方的个工作日内支付给乙方。乙方必须严格按照安全规范进行施工,切服从工程技术人员及现场管理人员的管理,在施工期间乙方发生的任何安全事故,概由乙方负责。第条违约责任因甲方没有及全部内容。综合单价人民币付款方式和土方工程根据乙方完成的工程量,并经甲方确认,完工后支付已完工程量的工程款。余下工程款在开发商拨款后天内全部付清。甲方的权利和义务提供工程施工图为乙方提供必要的施工条件对施工图或工程量进行变更按照合同约定的期限和方式支付合同价款检查验收乙方完成的工程工程质量达不到约定条工程质量乙方根据甲方提供的图纸资料相应要求进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。第条工程价款结算本合同全部工程造价的结算按下列方式办理本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。工程价款结算与拨付办法第条双方责任甲方按施工要求平整场地包机械包机械维修包烯料包质量包安全包工期。第条工程造价施工场地土方量约万立方米,按平面的最高点测量结算,每立方米元计算。本工程所有单价不包税金,税金甲方负责,如果甲方要求填土施工时,每立方米元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担,路面及交警扣车费用由甲方承担。第条甲方责任范围如遇类土类土,须爆破作业负责竣工审核结算。遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时,有权视情节对乙方作出处罚,严重时将终止合同,造成的损失由乙方承担。甲方负责地质和地下杂物勘测,提供给乙方,如挖到电缆管线,煤气管道或其它,全由甲方负责。第条乙方责任范围依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘,施工及运输,以确保工程质量和工期,施工方案需经甲厂区土方工程施工合同范本打印版方责任范围如遇类土类土,须爆破作业,则双方协商单价,工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调,现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。在施工过程中出现地下水流沙淤泥石头由甲方承担,或另计费用。甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点,及生活用水用电。提供图纸及施工方案,对乙方负责现场施工指导,监督检查工程质量进按施工要求平整场地包机械包机械维修包烯料包质量包安全包工期。第条工程造价施工场地土方量约万立方米,按平面的最高点测量结算,每立方米元计算。本工程所有单价不包税金,税金甲方负责,如果甲方要求填土施工时,每立方米元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担,路面及交警扣车费用由甲方承担。第条甲方责任范围如遇类土类土,须爆破作业的是施工进度及下的施工计划。凡施工期间发生的施工质量安全事故概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门,以配合处理。甲方委托为驻工地代表,监督检查工程质量进度及其它事宜。厂区土方工程施工合同范本打印版。共约需日左右。由于特殊天气如雨天度以上高温天气等等,会造成场地不能施工的,所拖延的日期由甲方现场签证,工期顺延。第方应服从甲方工地代表的统指挥。第条合同纠纷因履行本合同发生的切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中种在所选项下打,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会。提交仲裁委员会依法向当地人民法院起诉第条附则本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。本合同如有未尽事支付工程款或因甲方原因造成乙方停工窝工的,甲方应视为违约,甲方须结清该项目已完成的工程款,按总款项的每日支付滞滞纳金,并赔偿因停工窝工所造成的乙方损失。如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟,给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿,但最多不超过总款项的。第条其他事项必须做好施工记录,每周向甲方报告本条工程质量乙方根据甲方提供的图纸资料相应要求进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。第条工程价款结算本合同全部工程造价的结算按下列方式办理本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。工程价款结算与拨付办法第条双方责任甲方则双方协商单价,工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调,现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。在施工过程中出现地下水流沙淤泥石头由甲方承担,或另计费用。甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点,及生活用水用电。提供图纸及施工方案,对乙方负责现场施工指导,监督检查工程质量进度。工程全面完后,乙方必须向甲方提交方审核批准,方可施工。乙方应接受甲方的监督,对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求,甲方视情节给予处罚外,有终止合同,造成的损失由乙方承担。乙方所需的切施工工具自理。共约需日左右。由于特殊天气如雨天度以上高温天气等等,会造成场地不能施工的,所拖延的日期由甲方现场签证,工期顺延。第条承包方式本工程由乙方实行包挖包运第条乙方责任范围依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘,施工及运输,以确保工程质量和工期,施工方案需经甲方审核批准,方可施工。乙方应接受甲方的监督,对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求,甲方视情节给予处罚外,有终止合同,造成的损失由乙方承担。乙方所需的切施工工具自理。工程竣工后,甲方应组织专门人员在日内进行验收。,双方可以根据具