1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....承包人报送的进度计划必须满足合同约定要求，必须服从项目的统管理，形成工期延误则按条处理。四质量与验收质量合格，承包人应按照其投标文件的承诺进行施工，发包人认定承包人的施工方法用材和施工组织等不能满足合同规定并可能导致施工质量工期不能满足合同要求时，可要求承包人进行调整或更换，发包人不承担由此带来的工期延误责任。经发包人提出后仍不能满足施工要求的，发包人可要求其清场，由此造成的发包人的损失，由承包人负责赔偿。隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位预埋钢结构制作钢结构安装等具体根据发包人现场要求验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前小时通知发包人监理人，并提供相关资料。不论发包人监理人是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....补要求撤换的人员应被从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。双方约定的承包人其他违约责任遵守政府和发包人对施工现场的切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。承包人应服从切发包人的制度，会议，通知等形式的管理，以整个项目全局为重，除履行合同义务外应积极配合发包人及其他参建单位完成项目目标。发包人对认为承包人配合，协调不利的行为有权予以罚款。争议本合同在履行程中产生争议时请建设行政主管部门调解如采取第种方式解决不成，双方均有权依法向发包人所在地的人民法院起诉。十其他不可抗力双方关于不可抗力的约定战争以及地震水灾暴风雪等地方行政主管部门认可的严重自然灾害保险本工程双方约定投保内容如下发包人投保内容∕发包人委托承包人办理的保险事项∕承包人投保内容建筑工程意外团体伤害险。担保本工程双方约定担保事项如下发包人向承包人提供履约担保......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建筑行政主管部门报告，采取安全防范措施由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条保修费用本工程质量保修费用为工程结算价的，竣工验收合格之日起扣，年后无息返还。第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项本工程质量保修书，由施工合同发包人承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人甲方公章承包人乙方公章法定代表人法定代表人年月日年月日补充协议发包人与签订施工合同承包人分别承担其工程质量工期安全等相关经济和法律责任。二本补充协议是正式合同的补充文件，具有同等的法律效力，与正式合同合同编号相矛盾的条款，以本协议书为准。三承包人须积极配合业主监理人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的借口。四本工程试验单位为......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....承包人应免除并保证免除发包人除发包人职前所述应负责的情况外有关的伤害及损失的赔偿，及所有有关的索赔诉讼损害赔偿诉讼费指控费与其他开支。承包人承担施工区域范围内发生的任何安全责任。若发生重大安全事故，承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理人。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。发现承包人现场管理不足或存在问题，代建人有权提醒督促其整改，并在相关安全文明措施费用中扣减。安全文明施工必须按江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法执行。承包人有义务配合项目评优的切活动，并做好发包人安排的相关工作，相关配合费承包人已在报价中充分考虑，发包人不再另行支付。六合同价款与支付合同价款及调整本合同价款采用固定单价合同方式确定。风险费用的计算方法包含在投标报价中承包人投标时已充分考虑风险范围并已计算风险费用......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下钢结构工程第二条质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下钢结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限屋面防水工程有防水要求的卫生间房间和外墙面的防渗漏为年装修工程为∕年电气管线给排水管道设备安装工程为∕年供热与供冷系统为∕个采暖期供冷期住宅小区内的给排水设施道路等配套工程为∕年其他项目保修期限约定如下按相关保修规定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条质量保修责任属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....综合单价不作调整但当工程量清单项目工程量的变化幅度超过，且其影响分部分项工程费超过时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。材料价格调整按江苏省建设厅关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见苏建价号执行。因施工现场的施工条件变化，导致承包人不能按批准后的施工组织设计组织施工，需更改施工工艺，经发包人确认后作为结算的依据。由设计变更或发包人要求变更的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价不变，工程量据实增减，其措施项目费同时进行相应调整。由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，由承包人按照招标文件规定的报价原则提出相应综合单价，按投标报价时的优惠幅度进行让利......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....其价格由承包人提出，按投标报价时的优惠幅度进行让利，经发包人认可后作为结算的依据。材料设备价格的调整采用可调整价格合同，合同价款调整方法采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定双方约定合同价款的其他调整因素工程款进度款支付本工程付款基数为合同价，付款遵循五二三的原则，合同签订后，预付合同总价款的，施工完成专项验收合格后付至合同总价的，专项验收合格年后付至合同总价的，专项验收合格二年，标准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的切经济损失由承包人承担。中标项目经理必须是实际进入施工现场组织施工的项目经理，施工过程中如果确需换项目经理时，所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并需征得发包人同意......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....担保方式为双方约定的其他担保事项合同份数双方约定合同份数正本四份，甲方两份，乙方份，代建单位份，副本三分，双方各份，代建单位份。补充条款∕附件工程保修工程保修内容及期限按建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令年第号房屋建筑工程质量保修办法中华人民共和国建设部令第号等有关规定执行，保修金预留的比例为工程结算价的。工程保修期在工程竣工验收合格之日起计算。承包人有责任和义务及时进行承包工程的维修工作，若不能及时履行保修约定，其相应维修费用在保修预留金中扣除，扣完为止。房屋建筑工程质量保修书发包人全称承包人全称发包人承包人根据中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商致，对工程全称签定工程质量保修书。第条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律法规规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....承包人承担所有损失，且工期不顺延。达不到约定条件的部分，监理人或发包人经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理人或发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在小时内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。五安全文明施工要求严格遵守施工现场总平面的规划，服从发包人与监理统指挥，发包人与监理将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理有权要求承包人进行整改，否则视承包人为违约。发包人不负责对承包人及任何分包人所雇用的工人及其他人员的伤害及对其的赔偿......”。